合同

合同范本

随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编帮大家整理的合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

贷款方：身份证号：住址：

借款方：身份证号：住址：

双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。

一、借款用途

要从事个体经营，急需一笔资金。

二、借款金额

借款方向贷款方借款人民币10万元。

三、借款利息

自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息。在合同规定的借款期内，年利为1。2%

四、借款期限

借款方保证从20xx年1月起至20xx年1月止，按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。

五、保证条款

（一）借款方用自建房屋做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。

（二）借款方必须按合同规定的期限还本付息。

六、本合同未做约定的，按照《民法典》的有关规定执行。本合同一式2份，双方各执1份。

甲方（公章）_________乙方（公章）_________

法定代表人（签字）_________法定代表人（签字）_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包人(全称)：_________________承包人(全称)：_________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________工程立项批准文号：_________________资金来源：_________________自筹

二、工程承包范围

1、总承包范围：_________________2、以下工作内容不纳入总承包施工范围：_________________(1)、绿化种植;

(2)、电力：_________________业主一户一表前的所有安装;(3)、闭路、通讯等;

(4)、天然气管道安装(接入红线以内的干管);

(5)场区内市政主水管至业主一户一表止的所有管道及安装;(6)、场区内生化池后的市政排水主管;

三、合同工期

1、开工日期：_________________以发包人批准的开工日期为准。

2、竣工日期：_________________从发包人批准的开工之日起第_______________个日历天(本工程竣工验收合格日期)

3、合同工期总日历天数_______________天。

四、质量标准

工程质量标准：_________________合格

五、合同价款

金额(大写)：_________________暂定：______________万元正。(最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准);￥：_________________暂定：______________

元(最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准);

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_________________

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、发包人、承包人双方的补充协议双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

合同生效

合同订立时间：______________

合同订立地点：_________________重庆市

本合同生效约定：_________________在本合同从签订之日起贰个月内，如发包方无法完成规划方案报建和基础土石方工程，导致本合同无法履行，双方协商解除本合同，双方均不承担违约责任。本合同经双方签字并加盖公章后生效。

发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)

住所：_________________住所：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

传真：_________________传真：_________________

开户银行：_________________开户银行：_________________

帐号：_________________帐号：_________________

邮政编码：_________________邮政编码：_________________

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方可依法出租的房地产事宜，订立本合同。

　　一、出租房屋情况

(一)房屋基本情况

1、产证编号：

2、权 利 人：

3、房屋座落：

4、建筑面积： 平方米

(二) 甲方作为该房屋的【房地产权人】【代管人】【法律规定的其他权利人】与乙方建立租赁关系。签订本合同前，甲方已告诉乙方该房屋【已】【未】设定抵押。

(三)该房屋的公用或合用部位的使用范围、条件和要求，现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜，由甲、乙双方分别在本合同附件二、三中加以列明。甲、乙双方同意该 ……此处隐藏22783个字……定的其他条款）

第十一条争议的解决

A．本合同发生争议或纠纷时。当事人可以通过协商解决，也可委托___________机关调解；如协商、调解不成，则可向___________机关申请仲裁。当事人应当履行仲裁，如本合同一方在规定期限内不履行仲裁裁决时，其他任何一方均可向有管辖权的人民法院，申请强制执行。

B．本合同发生争议或纠纷时，当事人双方可通过协商解决或委托___________机关调解，如协商、调解不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

C．本合同发生争议或纠纷时，当事人双方可通过协商解决或委托___________也可以由任何一方向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条

如本合同任何一方提出公证要求，则本合同应由___________公证机关进行公证，其费用由___________方承担。

第十三条

本合同受中华人民共和国法律管辖并依照中华人民共和国法律解释。

第十四条

有关本合同的任何补充、修改、变更等，均须经甲、乙、丙三方共同协商同意，并由三方订立书面补充或修改协议。该补充或修改协议生效后，与本合同有任何不符之处，则以该补充或修改协议为准。

第十五条

本合同由甲、乙、丙三方签字并加盖公章后，与主合同同时生效。

本合同有效期为____________________________________________。

第十六条

本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，副本一式___________份，送___________备案。

甲方：（公章）____________________

法定代表人：（签字）______________

（或授权委托人）

____________年________月________日

乙方：（公章）____________________

法定代表人：（签字）______________

（或授权委托人）

____________年________月________日

丙方：（公章）____________________

法定代表人：（签字）______________

（或授权委托人）

____________年________月________日

供方：

签订地点：

需方：

签订时间:XX年9月26日

一、产品名称、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量：

二、质量标准：符合国家技术质量指标，以克炼厂家合格证指标为准(gb/t15180-XX标准)。

三、交(提)货地点及方式：需方指定苏米图境内拌合站，指定后不得随意改

变，如有变动请在装车告知供方。沥青到达指定拌合站后需方及时组织人员卸货，所需费用由需方负责。

四、验收标准：沥青到达指定地点24小时内对沥青的数量、质量进行验收，

如出现异议，双方可协商解决或有资格的技术部门进行检测。

五、结算方式：现金结算

六、违约责任：双方应履行本合同条款，如合同订立后其中一方未能全部或部

分履行合同，则违约方向对方偿付为履行部分所值货款的5%作为违约金。

七、解决合同纠纷方式：双方本着友好协商(协商任何一方有权向合同签约地

的仲裁机构提请仲裁)。

八、本合同一式两份，自签订之日起生效。

九、其他约定事项：货物到达指定卸货地点，供方不负责一切费用(包括装卸

费、过磅费等)。

供方

需方

地址：

供方代理人：

联系电话：

地址：

需方代理人：

联系电话:

本合同下甲方为需方，乙方为供方。双方经协商达成一致后签署本合同，双方在此承诺已完全知悉并理解本合同所有条款的含义。

甲方(需方)：

乙方(供方)：

第一条甲方向乙方订购产品名称、规格、质量(技术指导)、单价。

第二条发货时间、地点、方式。

发货时间：甲方提前5天将所需规格和数量(以书面传真或者电子邮件)提交乙方，乙方按约定时间交货。

交货地点：

交货方式：

第三条货物接受与验收：

乙方按交货时间将货物运至甲方指定地点，甲方必须提供场地并组织验收，双方办理材料验收手续。

第四条付款及结算方式：

甲方付给乙方20%定金(货款总额)，共计________（大写），货到工地后付清每批次货款(将款打至所指帐户)。

第五条责任承担

(一)乙方责任：

1、乙方不得以任何理由(甲方拖延付款时间除外)拖延或者拒绝供货，由此产生的后果均由乙方承担，并且甲方有权终止合同。

2、乙方所供货物按实际工程送货量结算。

3、乙方所供货物质量必须全部达到国家规定和要求的检测标准。若乙方所供货物发生质量责任事故，从而导致甲方被第三方索赔或遭受国家机构处罚，经双方或技术监督部门或其它权威机构认定是乙方的责任，则应由乙方承担给甲方造成的全部经济损失。

4、乙方须按供货时间，保质保量的按时将货物运送至甲方指定的地点。

5、乙方需提供必须的报验资料。无条件接受甲方监理或者总包单位的监督检查。

(二)甲方责任：

1、甲方负责施工与货物的验收。

2、施工过程中甲方应在进货前5天通知乙方。

3、施工过程中如甲方更换供货厂家需按合同在7日内给乙方结算全部货款。

4、甲方如未按照合同规定付款给乙方，属于违约行为。每逾期一天甲方应向乙方支付违约金为应付款总额的千分之一(违约金的计算方式为应付货款总金额的千分之一乘以违约天数)。

第六条本合同所订一切条款，甲、乙任何乙方不得擅自变更或者修改。如乙方单独变更或者更改合同，对象有权拒绝生产或者收货，并要求变更、修改合同的乙方赔偿一切损失。

第七条甲、方任何乙方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或者延期履行或者部分履行，并免予承担违约责任。

第八条本合同在执行中如发生争议或者纠纷，甲、乙双方协商解决，协商不成时向人民法院提起诉讼。

第九条本合同自双方签字之日起生效。

第十条本合同在履行期间，如有未尽事宜，另行协商。

第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人代表： 法人代表：

电话： 电话：

地址： 地址：

日期： 日期：